KARAR : Davanın reddi Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve karar taraf vekillerince temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Davalı ... Gıda ve San ve Tic. AŞ ( ... AŞ) vekili mehil belgesi düzenlenmesi için icra dosyasına sunulan teminat mektubunun iadesi için talepte bulunmuş, Mahkemece 02.01.2023 tarihli ek karar ile, iadesi istenilen teminat mektubunun banka tarafından iptal edildiği gerekçesiyle, davalının teminatın iadesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Ek karar, davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmekle; yapılan ön inceleme sonucunda gereği düşünüldü: Somut olayda davalı ......
Uyuşmazlık; "sözleşmenin feshinde hangi tarafın kusurlu olduğu, buna göre işin tasfiyesine göre alacak borç durumları ve teminat mektubunun iade edilip edilmeyeceği" noktalarında toplanmaktadır. İlk derece mahkemesince "sözleşmenin feshinde yüklenicinin kusurlu olduğu ve tasfiyenin de genel hükümlere göre yapılması gerektiği" gerekçesi ile verilen davanın reddi kararı, dairemizin 15/11/2017 tarih ve 2017/519 E. 2017/1076 K sayılı ilamı ile "tarafların kusur durumları ile ilgili olarak; tespit raporu ve 1.kurul raporu ile hükme esas alınan 2....
Uyuşmazlık; "sözleşmenin feshinde hangi tarafın kusurlu olduğu, buna göre işin tasfiyesine göre alacak borç durumları ve teminat mektubunun iade edilip edilmeyeceği" noktalarında toplanmaktadır. İlk derece mahkemesince "sözleşmenin feshinde yüklenicinin kusurlu olduğu ve tasfiyenin de genel hükümlere göre yapılması gerektiği" gerekçesi ile verilen davanın reddi kararı, dairemizin 15/11/2017 tarih ve 2017/519 E. 2017/1076 K sayılı ilamı ile "tarafların kusur durumları ile ilgili olarak; tespit raporu ve 1.kurul raporu ile hükme esas alınan 2....
Davacı eser sözleşmesi ilişkisi nedeni ile verilen 2.500.000,00 TL bedelli HMK 389 ve devamı maddeleri gereğince hukuka ve taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı olarak nakde çevrilmek istenen teminat mektubunun, yargılama sonuna kadar uygun görülecek teminat karşılığında ya da teminatsız olarak nakde çevrilmesinin tedbiren durdurulmasına ve müvekkilinin davalıya 2.500.000,00 TL borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında bedeli ödendiğinden davaya konu talebini istirdada çevirmiştir....
Şirketine ödemeyi vaad ettiği peşinatı ödemediğini, bu nedenle teminat mektubunun karşılıksız kaldığını, davalının, sözleşmeyi feshetmesi ile birlikte, (fesih işleminin haklılığı/haksızlığından bağımsız olarak) yedindeki teminat mektubunu; hiçbir işlem yapmaksızın ... Şirketine veya bankaya iade etmesi gerektiğini, ancak davalının müvekkili ile aralarındaki sözleşmeyi haksız olarak feshettiğini ve akabinde dava konusu banka teminat mektubunu haksız ve hukuka aykırı olarak nakde çevirdiğini, bu sebeple davalının sözleşmeye aykırı davranışıyla müvekkilini zarara uğrattığını, ayrıca sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmenin feshine kadar geçen 4 aylık süreçte yapılan işlerin karşılığının ödenmediğini, bu bakımdan ... şirketinin zarara uğradığını ileri sürerek, sözleşmeye aykırı olarak paraya çevrilen 900.000,00 TL bedelli teminat mektubunun,nakde çevrildiği tarihten itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müflis ......
Bankasına ait 17/05/2017 tarihli ... nolu ve 3.979.424,19 TL tutarlı 30/01/2021 tarihine kadar geçerli ve 30/01/2023 tarihine kadar süresi uzatılmış teminat mektubunun verildiği anlaşılmaktadır. Asıl ve birleşen davada davacı taşeron şirket tarafından 21/01/2022 tarihinde açılan dava ile, davalı yüklenici adi ortaklığa borcunun bulunmadığının tespiti ve teminat mektubunun iadesi ile teminat mektubu üzerine paraya çevrilmesinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulması talep edilmiştir....
DİYARBAKIR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLLERİ : DAVA : Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) DAVA TARİHİ : 23/12/2021 KARAR TARİHİ : 21/01/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, müvekkili ile davalı şirket arasında Elektrik Tesis yapım işini konu alan sözleşme kapsamında verilen teminat mektuplarının haksız olarak nakde çevrildiğini ileri sürerek fazlası saklı 10.000,00 TL'nın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir....
AŞ. firmasından alacaklı olmaması ve gerekse Hizmet Sözleşmesine aykırı bir durumun bulunmaması nedeniyle; Teminat Mektubunun nakde tahvilinde haklılık bulunduğu söylenemediğini, davalı ... AŞ.'nin "Teminat Mektubunun Nakde Tahvilini gerekçe gösterdiği SGK 05.07.2013 tarih ve 11181454 sayılı Haciz Bildirisi; "... AŞ.'nin ... AŞ. 'deki alacaklarına haciz konması" amacına matuf bulunmakta olup, taraflar arasındaki sözleşmeye ilişkin bir borçla ilgili değildir. Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere, davalı ... AŞ. 'nin ticari defterlerinin incelenmesi sonucu ... AŞ. 'nin Cari Hesabının 117.630,34 TL. alacak bakiyede olduğu tespit edildiği, haciz bildirisi sonucu Haciz Borçlusu ... AŞ. 'nin sözkonusu alacağının SGK.'ya ödenmesinin yeterli olacağı izahtan varestedir. Öyle de yapılmış ve 117.630,34 TL 21.08.2013 tarihinde haciz ödemesi olarak ilgili kuruma ödendiği, teminat mektubunun, davalı ... AŞ. tarafından nakde tahvilinde haklılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. ... AŞ....
e sunulmuş olan ... nolu 13/02/2009 tarihli ve 712.300,00 USD bedelli perpormans banka teminat mektubunun düzenlenmesine sebep eser sözleşmesinin konusunu oluşturan edimlerin ifası mücbir sebep nedeni ile imkansız hale geldiğinden ve sözleşmenin bu sebeple son bulmuş olması nedeni ile banka teminat mektubu ile temin edilen riskin ortadan kalktığının tespitine, banka teminat mektubunun hükümsüz kaldığının tespitine, tazmin talep hakkının muhatapça kötüye kullanıldığının ve hükmünü yitirmiş banka teminat mektubuna dayalı olarak ileri sürülen tazmin talebinin hükümsüz olduğunun tespitine karar verilerek yargılama gideri ve vekalet ücretinin yalnızca muarazaya sebep olan davalılar ... ve ... ye yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ... Bankası AŞ davaya cevabında : Davalı ......
Davalı vekili istinaf dilekçesi ile, müvekkili idarenin ilgili dava konusu eser sözleşmesine dayalı uyuşmazlıkta yer teminini sağlamış olmasına rağmen, davacı şirketin kötüniyetli olarak edimini ifa etmediğini ve kendi kusuru ile sözleşmeyi ifa etmemesine rağmen, haksız olarak tazminat talebinde bulunduğunu belirterek istinaf başvurusunda bulunmuştur.Dava, eser sözleşmesinin davacı tarafından haklı nedenlerle feshedildiğinin tespiti, haklı fesihten sonra tesis edilen ... sayılı gecikme cezası işleminden dolayı borçlu olunmadığının tespiti, davalı tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak nakde çevrildiği belirtilen teminat mektubu bedelinin iadesi ve yoksun kalınan kar kaybı zararının tazmini istemine ilişkindir....
