ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili ...6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/280 Esas KARAR NO : 2021/656 HAKİM : ... ... KATİP : ... ... DAVACI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : ... - ... VEKİLİ : Av. ... DAVA : Tazminat- Alacak DAVA TARİHİ : 29/04/2021 KARAR TARİHİ : 27/09/2021 KARAR YAZIM TARİHİ : 29.09.2021 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat-Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Taraflar arasında 01/02/2017 tarihinde 106 adet Prefabrik İş yeri inşaatı ve çevre düzenlemesi yapım işi sözleşmesi imzalandığını, İnşaat yapım işi sözleşmesi ve ek protokol gereği; ...İli ... İlçesi ...Mahallesi ..., ......
Davalı vekili ; sözleşme bedelinin davacı tarafa ödenmesinde rağmen davacının taraflar arasındaki sözleşme uyarınca üstlendiği edimi eksik ve ayıplı olarak yerine getirdiğini, ayıp ve eksiklerin makul sürede davacıya ihbar edildiğini, ihbara rağmen eksik ve ayıpların davacı tarafça giderilmemesi nedeniyle dava dışı şirkete yaptırıldığını, dava dışı şirkete bu nedenle ödenen miktar nedeniyle tazminat taleplerinin saklı tuttuklarını savunarak davanın reddi ile kötü niyet tazminatının tahsilini talep etmiştir....
Davalı ... cevabında, kendilerine husumet düşmeyeceğini, ayıplı ve eksik imalatlarla ilgili olarak yasal sürede ihbarda bulunulmadığı için davacının talepte bulunamayacağını, öte yandan yüklenici konumunda olan diğer davalıların eksik ve ayıplı imalatları ile noksanlıkların giderilmesi için davalılar nam ve hesabına 3.kişiye ihale edildiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Davalılar ... İnşaat Ltd. Şti. ve ... inş. Ltd. Şti. davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, davacı konutundaki eksik ve ayıplı imalat bedeli 7.725,00 TL’nin ve ortak yerlerdeki eksik ve ayıplı imalat bedeli 269,27-TL’nin davalılardan tahsiline, kapalı yüzme havuzu nedeniyle konut değerindeki düşme nedeniyle 14.625,00 TL’nin davalılar ... Ltd. Şti ve ......
İşlerinin malzeme ve işçilik olarak yapılması hususunda eser sözleşmesi akdedildiğini, davalı tarafça sözleşme konusu edimlerini yerine getirilmeyip ayıplı ve eksik hizmet vermesi ve temerrüde düşülmesi nedeni ile sözleşmenin haklı olarak feshedildiği iddiası ile Islah ya da ek dava yoluyla asıl alacak ve faizine yonelik fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla; müvekkilin sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağına karşılık Şimdilik 2.000,00 TL ve sözleşme kapsamında yapılan eksik ve ayıplı işler ile sözleşmenin eksik ifası sebebiyle müvekkilin uğradığı maddi zararına karşılık şimdilik 2.000,00 TL tazminatın her iki tazminat için sözleşmenin fesih olduğu 15.02.2021 tarihinden itibaren işletilecek ticari reeskont faizleriyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacı müvekkile verilmesini talep etmiştir. İlgili yerlere müzekkereler yazılmış, cevabi yazılar dosya arasına alınmıştır....
Davacı, davalıdan 16.5.2005 tarihinde 30/2000 arsa paylı villayı satın aldığını, hatalı, kalitesiz, eksik ve ayıplı imalatlar nedeniyle villanın zemin katının su aldığını, bunun sonucunda rutubetlenme başladığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddini savunmuş, Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda davacının maddi tazminat talebinin kabulüne karar verilmiştir. Dosyaya sunulan bilirkişi raporu ve ek raporlardan, bilirkişi duvarlardaki su izlerinden taşınmazın duvarlarından su sızdırıldığının anlaşıldığını, ... katın tabanında su sızıntısına rastlanmadığını, su sızıntılarının tespit edilmesi durumunda ... kat tabanın izalasyonunun yapılması gerekeceğini belirterek bu tespit ve yapımlar için maliyetler çıkarmıştır. Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu tamamen faraziyelere dayalıdır....
YARGILAMA VE GEREKÇE: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimin yüklenici tarafından eksik ve ayıplı ifası nedeniyle, teslim edilen eser bedelinden indirim yapılması istemine ilişkindir. Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından gönderilen 2019/247 esas sayılı dosya örneği Mahkememiz dosyası arasına alınmıştır. Taraf delilleri dosya arasına alınmıştır. Bilirkişi 26/10/2015 tarihli raporunda özetle; cihazın kapasitesinin sistemde işlem gören tıbbi atıkların yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu, yoğunluğu az tıbbi atık kullanıldığında kapasitenin düşeceğini, yoğunluklu fazla tıbbi atık kullanılması durumunda ise kapasitenin artacağını, bir döngüde kullanılan orta yoğunluktaki tıbbi atıkların, 28.02 dakikada sonuçlanması durumunda, kapasitenin 158,55 Kğ/saat olabileceğini, dava konusu Tıbbi Atık Tesisinin ayıplı olmadığını belirtmiştir. Mahkememizce davanın reddine dair karar verilmiş olup, Yargıtay ... . H.D. 2016/3682 E. 2018/313 K....
Kabul Muayenesine sokulan üründe bir çok eksiklik nedeniyle ... tarafından kabul görmediğini, müvekkilinin ihaleden yasaklılık yaşamaması için ve ayrıca ihale şartnamesi gereğince süresinde halen işi teslim edemediği için işleyen cezai şartlardan bir an önce kurtulabilmesi, hatalı ve ayıplı üretim damperlerin sökülmesi ve yerine yeni imalatların yaptırılması gerektiğini, bu nedenle hatalı ve kusurlu üretimi nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 10.000,00 TL maddi tazminat ile 10.000,00 TL manevi tazminatın müvekkili şirket tarafından keşide edilen 29/12/2016 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarın davalı şirkete tebliğinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili sunduğu 30/09/2020 tarihli ıslah dilekçesi ile 10.000,00 TL olan maddi tazminat talebini 11.200,00 TL arttırarak, 21.200,00 TL'ye yükseltmiştir....
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplı iş ve imalatlar nedeniyle meydana gelen zararın tazminine ilişkindir....
Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe Eldeki asıl dava eser sözleşmesine dayalı alacak için başlatılmış icra takibine vaki itirazın iptali istemi; birleşen dava ise eksik ve ayıplı ... nedeni ile maddi tazminat ve cezai şart istemidir. Asıl dosya davacısı yaptıkları ... bedellerinin tam ödenmediğini savunmuş; birleşen dosya davacısı ise ayıplı ve eksik ... yapıldığını işin zamanında bitirilmediğini öne sürmüştür. Taraflar arasında bir eser sözleşmesi olduğu tartışmasızdır....
"İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Dava eser sözleşmesinin ayıplı ifası nedeniyle alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen karar davacı vekillerince temyiz edilmiştir. 1-Davacı idare ile davalı yüklenici arasında eser sözleşmesi mevcuttur. İşin kesin kabul onay tarihi 21.12.2000 olup dava 08.05.2006 tarihinde açılmıştır. Dava nedeni olarak yüklenicinin ayıplı malzeme kullandığı, kasıt ve ağır kusuru ile sözleşmeye aykırı imalât yaptığı ileri sürülmüştür. Mahkemece 2886 sayılı Yasanın 87 ve BK.215/3 maddelerine dayanılarak davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Yüklenici ile iş sahibi arasındaki ilişki teslim tarihinde son bulmuştur....
