Yargıtay HGK.08.12.2004 gün-E.14- 610/K.656 dava açıldıktan sonraki tek taraflı fesih hukuki sonuç meydana getirmeyeceğini, Yargıtay 14.HD.16.04.1990 gün -E.3993/K.3798, söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde geçerli bir fesih için mahkeme kararı gerektiğini, eser sözleşmelerinin bir türü olan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, bedel olarak arsa-payının-devri borcunu da içerdiğinden, geçerliliği resmi-şekilde yapılması şartına bağlıdır. bu nedenle, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarından birisinin (arsa sahibi ya da yüklenici) tek taraflı irade beyanı ile feshedilemeyeceğini, fesih için; arsa sahibi ve yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaları (iradelerinin uyuşması) gerektiğini, taraflar anlaşarak kat karşılığı inşaat sözleşmesine her zaman son verebileceklerini, arsa sahibi ve yüklenici, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi konusunda anlaşamaz ise, sözleşmenin feshi için mahkemeye dava açılması ve sözleşmenin feshine...
Doktrin ve Yargıtay içtihatlarında nama ifaya izin olarak adlandırılan bu hükmün kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri taraflara yapma borçları yüklediğinden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici tarafından da uygulanıp yetki talep edilebilmesi mümkündür.Bu durumda davacı şirket yetkilileri ile davalı arasında gelişen olaylar arsa sahibinde güven duygusunu azaltıp sözleşmeden dönme-fesih konusunda dava açılmasının haklı nedeni olabilir ise de; taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi konusunda açılmış bir dava verilmiş bir karar bulunmadığı, bu sözleşme halen geçerli ve yürürlükte olduğu, davalı arsa sahibi de azilden sonra ihtara rağmen sözleşmenin ifası için gerekli işlemleri yapmadığı ve bunları yapmak için gerekli yetkileri ihtiva eden vekâletnameyi düzenleyip vermekten kaçındığından, bölge adliye mahkemesince geçerli olup feshedilmeyen arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereği arsa sahibinin yapmak zorunda olup yapmaktan...
Katını davacılara verme ve inşaat yapılana kadar davacıların kira parasını ödeme vaadiyle sözlü olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdetildiği, davalı T8'un kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapacağından bahisle davacılar ve taşınmazın diğer paylı maliklerini notere götürdüğünü, davacıların düzenlenen noter senedi ile davalı Avni ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptıklarını zannettiklerini, esasen sözleşmede davalı Avni'nin davalının birlikte çalıştığı davalı T9 dava konusu taşınmaz üzerinde her türlü inşaat yapma ve yaptırma yetkisi, taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurma yetkisi ve taşınmazı istediği kişilere istediği bedelle satma yetkileri olduğu, 13/11/2017 tarihinde taşınmazın birlikte çalıştığı davalı T8'a satış yaparak devrettiği, daha sonra T8'un taşınmaz üzerindeki evi yıktığı, davacı Nurten'ı Ömer Aydın'a ait ait olan daireye yerleştirdiği, yıkılan evin yerine inşaatın yapılmadığı, davacıların taşınmazı başka bir müteahhite vermek istedikleri sırada artık taşınmaz üzerinde...
Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Değerleme Huzur Ve Yaşlı Bakımevi Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.'den peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 16.02.2022 gününde oy çokluğuyla karar verildi. MUHALEFET Asıl ve birleşen dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi, tapu iptali ve tescil, tazminat istemlerine ilişkindir....
Davacı taraf, davalı/yüklenici şirket ile aralarında 4/11/2015 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, bu kapsamda davacının arsa payını davalı tarafa devrettiğini, ancak davalının sözleşmede kararlaştırılan B Blok 1. Kat 4 numaralı bağımsız bölümün % 25 hissesini devretmediğini beyan ederek sözleşmenin aynen ifası ve gecikmeye dayalı tazminat, bu talep kabul görmediği takdirde sözleşmenin feshi ile arsa payı oranında adına tescili ve tazminat istemleriyle eldeki davayı açmıştır....
Noterliğinin ... yevmiye numaralı 18/01/2006 tarihli düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi de eklenerek ilgili kuruma başvuru yapıldığını ve bu başvuruda 4706 sayılı Kanun gereğince ve rayiç bedel üzerinden söz konusu yerlerin satılması hususunda gereğinin yapılmasının talep edildiğini, 4706 sayılı Kanuna istinaden yasal sürecin tamamlanmasına uygun şekil ve sürelerde davacı şirket tarafından tüm edimler yerine getirilirken davalı ve diğer hak sahipleri imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden kendilerine verilecek olan daireden daha fazlasını almak gayesiyle gerçek olmayan iddialar ile kötü niyetli olarak davacı şirketin edimlerinin yerine getirilmediğinden bahisle söz konusu 18/01/2006 tarihli gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ... Noterliğinin ... yevmiye numaralı 23/10/2012 tarihli ihtarnamesi ile feshettiklerini, ......
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince, davalı yüklenicilerin sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmemesi sebebiyle müvekkili arsa sahibinin mali kayba uğradığını ileri sürerek, maddi ve manevi tazminatın tahsili ve beşinci katın tamamlanarak müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiş akabinde bu davasını 06.11.2014 tarihli dilekçesi ile kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi ile kal ve tazminat istemi olarak ıslah etmiştir....
"İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesinin feshi ve gecikme tazminatı istemleriyle açılmış, mahkemece ıslah da dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı yüklenici vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 2-Kat karşılığı inşaat yapımına ilişkin sözleşmenin geriye etkili olarak feshine karar verilmiştir....
-K A R A R- Davacı vekili, müvekkili ile arsa sahibi davalı ... arasında imzalanan 19.10.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 17.05.2010 tarihinde feshedilmesinin ardından, davalıların dava dışı ... A.Ş. ile arsanın yarısında yeni bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak istemesi üzerine, müvekkilinin taşınmazın tamamı üzerinde yaptığı hafriyat, inşaat, proje, harç gibi masrafların kendisine iade edilmesi şartıyla anlaşmayı kabul ettiğini, 04.06.2010 tarihinde, taraflar arasında yapılan protokol ile ... İnşaat A.Ş.'nin bu ödemeyi nasıl ve ne miktar üzerinden yapacağını karar altına aldıklarını, akabinde müvekkili ile davalılar arasında 11.02.2011 tarihinde arsanın diğer yarısı için arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin yaptığı masrafları ... İnşaat A.Ş.'den tahsil edemediğini, bunun üzerine inşaatın başladığı ilk günden beri yapılan masrafların %50' sinden ... İnşaat A.Ş, ile birlikte davalılar ...'ın ve ...'...
Noterliği kanalı ile 21.04.2016 tarih ve 04362 yevmiye nolu satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile üzerine kayıtlı Osmaniye ili Merkez ilçesi Baş mahalle 1039 ada 169 parsel nolu taşınmaz için T8 ile sözleşme imzaladığını, yine üzerine kayıtlı aynı pafta 172 parsel için yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca binanın bitirildiğini ve müvekkilinin kendi payına düşen daireleri aldığını, bu işi yapıp bitirdiği için müvekkilinin bu firmayla tekrardan dava konusu yer için sözleşme imzaladığını, ancak sözleşmenin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen söz konusu taşınmazda daire inşaatı başlamadığını, bu güne kadar inşaatın devamının getirilemediğini, akabinde müvekkilinin gayrimenkulü de davalının üzerine sözleşme yapıldıktan sonra tescil edildiğini, müvekkili ile davalı şirket arasında yapılan yazılı sözleşme uyarınca davalının edimini sözleşmenin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen başlatılmadığını belirtip satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin...
