HD.nin kaldırma kararında da ifade edildiği üzere ifaya ekli cezai şart olduğu, Davacı işveren tarafından davalı muhatap Areva Elektrik Ltd....
Abonenin sözleşme hükümleri veya borçtan dolayı icra takibine sebebiyet vermesi halinde, icralık her faturanın yüzde on ikisi kadar icra ceza bedeli talep edilecektir" hükmü bulunduğunu, bu hüküm gereği davacının 599,27TL icra cezai şart ve 224,72TL gecikme zammı bedelini talep edebileceğini, icra takip tarihi itibariyle davalı şirketten 4.993,88TL asıl alacak, 599,57TL icra cezai şart ve 227,72TL (takip öncesi faiz - gecikme zammı) olmak üzere toplam 5.817,87TL tutardan sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup rapora karşı beyanlar dosyaya ibraz edilmiştir. Dava, kullanılan enerji bedeli ve icra cezai şart bedelinin tahsiline ilişkin olarak davacı tarafından başlatılan icra takibi davalının itirazının iptali talebine ilişkindir....
Abonenin sözleşme hükümleri veya borçtan dolayı icra takibine sebebiyet vermesi halinde, icralık her faturanın yüzde on ikisi kadar icra ceza bedeli talep edilecektir" hükmü bulunduğunu, bu hüküm gereği davacının 599,27TL icra cezai şart ve 224,72TL gecikme zammı bedelini talep edebileceğini, icra takip tarihi itibariyle davalı şirketten 4.993,88TL asıl alacak, 599,57TL icra cezai şart ve 227,72TL (takip öncesi faiz - gecikme zammı) olmak üzere toplam 5.817,87TL tutardan sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup rapora karşı beyanlar dosyaya ibraz edilmiştir. Dava, kullanılan enerji bedeli ve icra cezai şart bedelinin tahsiline ilişkin olarak davacı tarafından başlatılan icra takibi davalının itirazının iptali talebine ilişkindir....
Abonenin sözleşme hükümleri veya borçtan dolayı icra takibine sebebiyet vermesi halinde, icralık her faturanın yüzde on ikisi kadar icra ceza bedeli talep edilecektir" hükmü bulunduğunu, bu hüküm gereği davacının 599,27TL icra cezai şart ve 224,72TL gecikme zammı bedelini talep edebileceğini, icra takip tarihi itibariyle davalı şirketten 4.993,88TL asıl alacak, 599,57TL icra cezai şart ve 227,72TL (takip öncesi faiz - gecikme zammı) olmak üzere toplam 5.817,87TL tutardan sorumlu tutulabileceğini belirtmiştir. Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup rapora karşı beyanlar dosyaya ibraz edilmiştir. Dava, kullanılan enerji bedeli ve icra cezai şart bedelinin tahsiline ilişkin olarak davacı tarafından başlatılan icra takibi davalının itirazının iptali talebine ilişkindir....
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacı tarafından müvekkil ile imzalandığı belirtilen sözleşme hükümleri uyarınca eksik ürün alımına dayalı cezai şart istemi ile huzurdaki davanın açıldığını ancak davacı tarafından iddia edilen cezai şart alacağına ilişkin olarak İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi ... Esas Sayılı dosyasıyla anılan alacağa dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatıldığını ve takibe itiraz neticesinde .... Asliye Ticaret Mahkemesi ......
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacıların murisinin teslim sırasında çekinceli olarak ifayı kabul ettiğinin ispatlanamadığı, BK'nun 158/2 maddesi gereğince cezai şart talep edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir. Dava, geç teslimden kaynaklanan gecikme tazminatının tahsili amacıyla girişilen takibe itirazın iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesinde inşaat tesliminin gecikmesi durumunda müteahhitin her daire karşılığı günlük 10 Euro tazminat ödeyeceği düzenlenmiştir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin edimini süresinde yerine getirmemesi halinde arsa sahibinin gecikmeden doğan tazminatı talep hakkı Kanundan doğan bir haktır. (BK'nun m.106/II) Gecikme tazminatına, işin sözleşmesine göre teslimi gereken tarihten, bağımsız bölümün teslim edildiği tarihe kadarki süre için ihtirazı kayıt aranmaksızın hükmolunur....
-KARAR- Asıl davada davacı vekili, davacı arsa sahibi ile davalı yüklenici şirket arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalının edimini süresinde yerine getirmemesine bağlı olarak, kira tazminatı ve cezai şartın tahsili için başlattıkları icra takibinin haksız itirazı neticesinde durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir. Asıl davada davalı yüklenici şirket vekili, asıl davanın reddini istemiş, karşı davasında ise, inşaatın geç bitmesine haksız eylemleriyle sebep olan davalı arsa sahibinden maddi tazminat ile sözleşmenin 7 ve 9. maddeleri uyarınca cezai şart talep etmek ile birlikte hak kazandığı 5 no'lu bağımsız bölümdeki davalı hissesinin devri gerektiğini de ileri sürerek, tapu iptali ile davacı yüklenici adına tescili talep ve dava etmiştir....
DAVA KONUSU : İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR : İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353....
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ: 21/09/2022 İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353....
Maddesi uyarınca fazlaya ilişkin dava talep haklarının saklı kalmak kaydıyla 120 gün karşılığı 240.000,00 USD'nin Türk Lirası karşılığı olarak 437.952,00 TL cezai şartın ödenmesinin ihtar edildiğini, davalı kooperatifin ihtar edilen cezai şart tutarını ödememesi nedeniyle de davalı aleyhine Ankara 6. İcra Müdürlüğü'nün 2012/10247 sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalı tarafında icra takip borcuna haksız itirazı nedeniyle açılmış olan itirazın iptali davasının, Ankara 25....
